热线电话:13603945812
工程案例

最新动态

建设工程专项法律实务

阅读:51次日期:2020-07-20

  看过许众讼师写的书,但这本书算是我看过音讯量披露较量大的之一了,当然,这大概是由于我己方的常识功底不敷,看到的都是外外。

  早先看书,写得很好,很体系,可能对征战工程专项法务很仔细的剖析,而且很适用,正在许众案件中遭遇的题目和狐疑都有写到,对初学讼师很有效,值得入手。

  明是因为征战单元的来源,况且这些来源确实导致了工期的耽搁,况且要证据出本质耽搁的天数。也即是说,施工单元要举证证据惹起工期耽搁的事项、本质耽搁的天数、耽搁的事项与耽搁的天数要有因果闭联。假若不行证据这些实质,工期就不行以顺延,施工单元就要担任过期完竣的违约义务。分明,刚刚讲的两种境况的证据圭臬是不雷同的。前面是一个定性的证据圭臬,后面是一个定量的证据圭臬,当然前面的定性也非全定性,定性角度也不行抵达举证的哀求。正在如许的境况下,邦民法院正在审理案件的岁月,假若证据圭臬差别,得出的结果十足两样。这个题目没有作出相应的注解,导致某些案件一审讯决施工单元不担任过期完竣违约义务,而二审讯决施工单元担任整个的过期完竣违约义务。为什么?由于证据圭臬不雷同。一审遵照施工单元只须证据是征战单元的来源导致工期耽搁,有这么样的境况产生,好比说工程量增进、策画更正、拖欠工程款等等境况,施工单元就免责。而二审法院的证据圭臬分明除了要证据有策画更正、工程量增进或者拖欠工程款以外,还要证据这种境况工期确实耽搁了,况且这些境况与导致工期耽搁之间要有因果闭联,假若不行证据,即是施工单元要担任过期完竣的违约义务。这个题目没有获得注解,本质中若何操作呢?照旧回到《法令注解》以前的景遇。第六,肢解发包合同的听从题目、未得到征战工程谋划许可证订立的施工合同的听从题目。这些题目正在《法令注解》中都没有涉及。而《修设法》规章,征战单元不得肢解发包。该规章操纵的是“不得”这两个字,是一个强制性的规章,违反这个强制性规章的合同无效吗?遵照《合同法》第52条的规章,违反功令、行政律例强制性规章的合同无效,那现正在这种境况下,合同是否无效?《法令注解》没有作出真切规章。再好比说未得到征战工程谋划许可证,这岁月订立的施工合同的听从怎样呢?《法令注解》也没有规章。

  适用、阐述到位 联合本质 难能难得的是联合整体案例讲述法理和应对危险的伎俩,对怎样化解危险有独到的观点和伎俩,可贵一睹的的好书,5分太低,再加5分

  实质翔实,概念清楚,适用性强。假若是初学者阅读,则对付少许名词需求实行注解。

  思众看看修设功令事件方面的书,买的没有联思的有效实质众,不过也逐步研习吧先

  我正在网上看到许众人评判这本书不错,即日收到书,大意翻了一下,感触是还可能,很适用!

  大意看了一下,不错,正正在协助办的案子中就有几个都是征战工程牵连,早该买了研习了,也不至于那么盲目。

  本书援用了作家亲身经办的多量类型、确实的案例,深刻浅出地阐释了:正在工程征战历程中,修设施工企业和房地产企业怎样典型处置,提防功令危险;一朝涉及诉讼,署理人怎样扫数、正确地驾驭案情,最大节制地庇护当事人的合法权利。

  周吉高,1968年11月出生,折柳于同济大学中邦科学院和复旦大学得到工学学士、工学硕士和功令硕士学位。具有讼师、制价工程师、注册管帐师资历,现任上海市讼师协会修设与房地产功令咨询委员会主任、上海市海华永泰讼师事件所副主任、高级共同人。

  上编第一讲施工合同法令注解的重要实质及正在管理案件中的应用 一、闭于施工合同无效五类景况的规章 二、闭于无效施工合同结算的规章 三、闭于曲直合同结算的规章 四、闭于过期不结算视为承认结算的规章 五、闭于工程款结算圭臬的规章 六、闭于法令审价限度的规章 七、其他重要规章第二讲征战工程工程款牵连案件诉讼署理功令实务一、告状的要求二、法令审价与否三、法令审价的限度怎样来确定四、法令审价的根据五、审理次序及审价呈文质证伎俩六、署理人的重要劳动第三讲征战工程工程质地牵连案件诉讼署理功令实务一、工程质地的闭联常识二、就工程质地题目是提起反诉照旧实行抗辩?假若反诉,反诉哀告怎样确定三、怎样确定诉讼主体四、举证义务分派及怎样举证和质证五、怎样合用功令第四讲征战工程工期违约金牵连案件诉讼署理功令实务 一、工期的闭联常识 二、怎样确定诉讼哀告 三、举证义务的分派和证据圭臬 四、从闭联实情的认定,看怎样举证和质证 五、怎样合用功令第五讲工程征战形成周边修设物损害补偿牵连案件诉讼署理功令实务 一、类型案例案情先容 二、该类案件涉及的四个功令题目和两种功令闭联 三、解决该类案件的闭节 四、类型案例认识下编第一讲业主方征战工程施工合同处置功令实务 一、举办该讲座的需要性、特性和方针 二、合同总体谋划阶段存正在的功令题目及处理要领 三、招投标阶段存正在的功令题目及处理要领 四、订立征战工程施工合同阶段存正在的功令题目及处理要领 五、执行征战工程施工合同阶段存正在的题目及处理要领 六、牵连解决阶段存正在的功令题目及处理要领第二讲《征战工程施工合同》圭臬文本评审功令实务 一、《施工合同》圭臬文本评审历程 二、《施工合同》圭臬文本的特性 三、《施工合同》标;隹文本评审中的重要题目及处理计划 四、《施工合同》圭臬文本构成、操纵前纲目求、操纵要领及操纵中需求戒备的题目 五、后续尚需跟迸的地方第三讲工程签证功令实务 一、工程签证的观念……附录:闭联功令典型

  还没看,只是翻了目次,创造共400页,有100页的律例,这是我买书最大意的一次。

  很适用,固然有些案例反复,不过从差别角度实行疏解的,很受益,早点看到就好了

  周吉高讼师组修的修设与房地产专业功令任事讼师团队,以“专业、虔诚、联合进展”为主旨代价观。并立志成为中邦修设房地产专业功令任事的领跑者。

  不断正在找闭联的功令实务的书,这本书是我最舒服和心爱的。由于适用、原创、措辞单纯,发起有劲咨询这本书。

  纸质、送货方面舒服,行文淳厚无华,易懂,但实质上有些反复,统一案例再三援用。

  从事修设房地产讼师职业前,周吉高讼师曾供职于外邦总承包企业韩邦三星征战株式会社、大型外资房地产开辟企业金光集团上海金光外滩置地有限公司.特意从事工程制价、合同处置劳动。其后正在上海市修纬讼师事件所、上海市申达讼师事件所从事修设房地产专业讼师劳动。光阴,曾于2004年2月18日,应最高邦民法院邀请,动作宇宙讼师代外参预了《闭于审理征战工程施工合同牵连案件合用功令题目的注解》(稿)研讨会。

  立志成为中邦修设房地产专业功令任事的融会者——上海修领城达讼师事件所打制最扫数、最专业、最适用的修设房地产专业实务图书

  众年来,周吉高讼师累计为招商地产、天津泰达、大华集团、沿海绿色故里、富都寰宇、信达银泰等50众家宇宙出名的大型房地产公司(集团)。浙江宝业、苏中征战、上海本原、上海修工桥隧、上海八修、南汇修总、中修四局、上海泛华等40余家特级、一级施工企业供应修设房地产专业功令任事,并于2006年获取首届宇宙征战界限百名良好专业讼师称呼。同时,周吉高讼师还众次应上海市讼师协会、上海市修设施工行业协会、征战部干部学院、中邦工程学会、复旦大学、同济大学、交通大学等单元的邀请,为讼师、修设房地产从业职员供应专业功令实务讲座。

  相当值得够没的专业书,对付劳动助助很大,加倍是对修设工程方面不熟识的功令人

  我向来以为,讼师作事的方针性优劣常强的,写著作写书更是如许,都环绕营业的开荒实行,况且讼师行业是一个常识繁茂型的行业,都是少许KNOWHOW的东西,披暴露来,大概会影响己方的专业性。以是,市道上多量的讼师写的书,都是欲言而止,话都只是说到一半,让人认为保存太深。

  书的质地很好,内部的实质对本质操作很有助助,对单纯的商酌等案例很有助助。

  书如其人,机闭清楚,逻辑厉谨,言语淳厚,一如他正在庭审现场的雄辩之风。——浙江宝业上海公司 副总司理 许大宇本书实质,对房地产开辟企业相当适用,处理了房地产开辟企业正在工程处置中遭遇的很众疑问功令题目。——招商地产本钱处置部总监、肖华勇本书来历于执行,并用于指示执行,圆满地将工程处置、法学外面和讼师实务联合正在一齐。——复旦大学法学院传授孙晓屏这是一本立志从事修设房地产营业的讼师、工程处置职员、法务职员都应细细品读的经典实务专著。——房地产时报特稿部主任陈云芳本书体系地分析了征战工程施工合同牵连的署理伎俩,同时,也从法令执行和工程执行的角度,仔细地阐述了签证与索赔以及工程处置历程中的功令危险,是一本执行性相当强的好书。——修设时报修设法苑主编孙贤程 征战工程专项功令实务与咱们制价职员.监理职员的劳动亲切闭联,本书所讲实质,非常是案例,将对咱们的劳动有直接的指示功用。——上海第一衡量师事件全豹限公司 总司理 朱坚修设施工行业牵连众,周讼师的这本书,为咱们施工企业供应了很好的功令危险提示及提防战术,同时,为管理好征战工程施工合同牵连供应了相当适用的妙技及伎俩。——上海市修设施工行业协会 副秘书长 龚一民周讼师相连三年为上海讼师举办了征战工程功令实务的系列讲座,深受昌大上海讼师的接待,遵循讲稿清理的本书,也同样值得宇宙讼师同行一读。——上海市讼师协会讼师学院教务长 田庆琪

  《征战工程专项功令实务》一书自2008年11月问世后,受到了社会各界的闭怀和相仿好评,初版6000册已出卖一空。本书曾相连数月荣膺当当网“功令类图书出卖榜”的TOP100,曾正在上海讼师培训现场被争购一空,曾有众位海外事件所主任来电来函哀求为全所讼师添置本书,也曾有高级法官、大型修设房地产企业法务总监因无法从墟市上添置到此书向我寻求助助。该当说,本书出卖功绩之好,业界应声之大,都赶过了我的预期,也极大地鞭策了我,令我倍感欣慰。为了简单读者实时反应主张,咱们正在书中附印了《读者主张反应外》,自初次出书今后的一年半光阴内,咱们收到百余封读者反应的主张。读者们对本书的可读性、实质针对性、适用性均赐与了很高的评判,同时对付本书及团队的进展提出了中肯的发起。正在反应的人群中,有法官,有讼师,有征战单元、施工企业的法务总监、法务司理、合约部司理,也有制价商酌公司、监理公司的制价职员、监理职员,行政圈套非常是审计圈套的官员,又有即将结业走上社会的大学生、咨询生。很众读者仍旧成为咱们的好挚友,他们正在对本书不绝闭怀除外还按期浏览咱们的网站,阅读咱们寄送的期刊,就专业题目相互实行深刻研究;有的读者仍旧成为咱们的客户,相互疏导和互换的平台更进一步、更直接,也加倍深刻。对付任何反应主张,我都喜出望外,细细研读,并将群众发起纳入到团队的进展谋划中去。

  相当合用,功令题目也认识到位,让含糊的观念彻底排除了,也理解了这类案件解决所需戒备的题目。当然妙技性的东西不是一两本书可能处理的。

  是本很赞的专业书,很有劲的看完每个这,得益众众,真心守候这种干货满满的书本能再众些。